Контакты

ООО "Стройснаб"

  • Телефон:
    +7 908-948-39-77
  • Контактное лицо:
    Александр
  • Адрес:
    ул.Сахалинская, 93 офис 1, Южно-Сахалинск, 693000, Россия

Сайт представительства компании ООО "Стройснаб" в городе Южно-Сахалинск

Строительные, сантехнические, электромонтажные, отделочные работы. Снабжение, поставки. Оборудование, материалы. Комплексное снабжение предприятий и строительных объектов. Сантехника, электрика, строительство, металлические конструкции. Объемы работ с расходом материала Южно-Сахалинск

| 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Выполнение дополнительных строительных работ и поставки , комплектация объектов строительства Южно-Сахалинск.
Сантехника, сантехнические работы, сантехработы, услуги сантехника
Электромонтажные работы, электромонтах, услуги электриков, электроработы
Строительные работы, строительство, отделка, ремонт. строительство домов, отделка квартир
Металлоконструкции, строительство, сварочные работы, услуги сварщика, металлические конструкции
Южно-Сахалинск. Ремонт внутридомовых инженерных систем
Узел управления
Система отопления и водоснабжения Сайт програмных новостей

3. Цена работ. Порядок расчетов

3.1. Цена работ по настоящему Контракту является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, определена Протоколом ______

и составляет _____________.

3.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость выполнения работ, материалов, оборудования, их доставки, погрузочно-разгрузочных работ, вывоза мусора, устранение недостатков в период действия гарантийного срока, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Оплата по настоящему Контракту производится поэтапно:

I этап: - после подписания акта выполненных работ выполненного I этапа работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления в 2014 г. денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней после предоставления субсидии главным распорядителем бюджетных средств (Комитет ЖКХ администрации г. Новокузнецка);

II этап: - после подписания акта выполненных работ выполненного II этапа работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления в 2014г.денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней после предоставления субсидии главным распорядителем бюджетных средств (Комитет ЖКХ администрации г. Новокузнецка);

III этап:- после подписания акта выполненных работ выполненного III этапа работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления в 2015г.денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней после предоставления субсидии главным распорядителем бюджетных средств (Комитет ЖКХ администрации г. Новокузнецка);

VI этап: - после подписания акта выполненных работ выполненного VI этапа работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры путем перечисления в 2015г.денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней после предоставления субсидии главным распорядителем бюджетных средств (Комитет ЖКХ администрации г. Новокузнецка).

3.4. В случае если Подрядчиком совершены действия, являющиеся основанием для выплаты Заказчику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с положениями настоящего Контракта, Заказчик из суммы, подлежащей перечислению Подрядчику при окончательном расчете, вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени). В этом случае Подрядчику перечисляется сумма за минусом суммы неустойки (штрафа, пени). О произведенных удержаниях Заказчик письменно уведомляет Подрядчика с указанием расчета суммы удержанной неустойки (штрафа, пени) и разъяснением оснований произведенных удержаний.

4. Сроки выполнения и порядок приемки выполненных работ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 123 дней с момента заключения настоящего Контракта поэтапно, в сроки, указанные в Плане - графике производства работ.

4.2. Для подписания Актов скрытых работ Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей, ответственных за приёмку выполненных работ и подписания актов скрытых работ.

4.3. Для приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) по настоящему Контракту Подрядчик, за 5 (пять) дней уведомляет Заказчика о готовности сдачи выполненных работ (этапа выполненных работ).

4.4. Заказчик производит приемку выполненных Подрядчиком работ (этапа выполненных работ) в течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления последним Заказчика об их готовности к сдаче.

4.5. Для приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) Заказчик своими силами путем создания комиссии (или с привлечением экспертов, экспертных организаций) проводит экспертизу выполненных работ (или этапа выполненных работ) в течение 3-х рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о готовности сдачи выполненных работ (этапа выполненных работ).

4.6. При отсутствии замечаний к качеству выполненных работ, Заказчик (члены комиссии) в срок, указанный в п.4.4. настоящего Контракта, подписывает Акт о приемке выполненных работ (этапа выполненных работ) (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (этапа выполненных работ) (КС-3).

4.7.В случае выявления замечаний к выполненным работам (этапам выполненных работ) в срок, установленный пунктом 4.4. настоящего Контракта, Заказчик предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (этапа выполненных работ) (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (этапа выполненных работКС-3)).

Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний Акт с перечнем замечаний по выполненным работам (этапу выполненных работ) и сроков их устранения. Выявленные замечания по выполненным работам (этапам выполненных работ) Подрядчик устраняет безвозмездно и в срок, указанный в Акте. После устранения замечаний Подрядчиком прием выполненных работ (этапа выполненных работ) осуществляется в соответствии с разделом 4. настоящего Контракта.

4.8.Работы по настоящему Контракту считаются выполненными после подписания Сторонами Актов о приемке всех этапов выполненных работ. Акты о приемке всех этапов выполненных работ составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5. Обеспечение исполнения контракта

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту последний предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта:

5.1.1. В форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или

5.1.2. Внесением денежных средств в размере 5 969 140 (пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 60 коп., что составляет 20 % начальной (максимальной) цены Контракта по следующим реквизитам:

МБУ «Дирекция ЖКХ», 654041, г. Новокузнецк, просп. Дружбы, 8б

ИНН/КПП 4217066533/421701001

УФК по Кемеровской области (Финансовое управления г. Новокузнецка, МБУ «Дирекция ЖКХ», л/с 21396001090)

р/с 40701810600003000001 в РКЦ г. Новокузнецка

5.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта будет возвращено Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 7-ти дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

6.Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1.Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, паспортами, удостоверяющими их качество.

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) годас момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

6.3. В течение гарантийного срока на выполняемые работы без каких-либо затрат со стороны Заказчика, Подрядчик обязан, в течение 10 дней, устранить все возникающие дефекты в выполненных работах и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика, связанные с нарушением требований ГОСТ, НПБ, ППБ, ПУЭ, СНиП, СанПиН, межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок при производстве работ и допущением строительного брака. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения выявленных дефектов и недоделок. Оперативность реагирования Подрядчика на вызовы в период действия гарантийного срока – в 3-дневный срок со дня обращения Заказчика.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и не возможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон Контракта должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению независимой экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – то расходы распределяются в соответствии с таким соглашением.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать незамедлительно извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту и предъявить свидетельство компетентного органа.

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, не уведомившая в течение 10 дней об их наступлении, лишается права ссылаться на него.

8. Ответственность сторон

8.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие использованных при выполнении работ материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

8.2. Риск случайного уничтожения и повреждения объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.3.Ущерб, причиненный третьим лицам в ходе проведения работ в рамках настоящего Контракта, Подрядчик возмещает за свой счет.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется в , установленном Правительством РФ, и составляет (5%)_____________.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается в , установленном Правительством РФ, и составляет (2%)_______________________.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. За неисполнение условий пункта 2.1.4. настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

8.8.Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком либо соисполнителями из числа субъектов малого предпринимательства в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2014г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения всех обязательств.

10. Изменения и расторжение контракта

10.1. При исполнении настоящего Контракта изменение условий Контракта не допускается, за исключением предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующих случаев:

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные настоящим Контрактом объемы выполненных работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений Бюджетного кодекса РФ цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы (ч.1.п.1);

10.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

10.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу, выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем письменных переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Кемеровской области в установленном законодательством порядке.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.2. Все приложения к настоящему Контракту подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью.

12.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. К настоящему Контракту прилагается:

- Приложение № 1 –«Технический отчет СП13.106-ТО»;

- Приложение № 2–«Техническое задание»;

- Приложение № 3–«План-график производства работ»;

- Приложение № 4 –«Смета № К-1/14» (усиление конструкций жилого дома)»;

-Приложение № 5 –«Смета К-2/14» (ремонт внутридомовых систем (установка коллективных узлов управления (УУ) и приборов учета (ПУ))»;

-Приложение № 6 – «Смета К-3/14»ремонт внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы: квартир)»;

- Приложение № 7 – «Смета К-4/14»(ремонт внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы: подвал, подъезды, освещение))»;

- Приложение № 8 – «Смета К-5/14»(ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и водоснабжения))»;

- Приложение № 9 – «Смета К-6/14»(ремонт внутридомовых систем (стояки и приборы отопления))»;

- Приложение № 10 – «Смета К-7/14»(ремонт квартиры№1)»;

- Приложение № 11 – «Смета К-8/14»(ремонт квартиры №2, общестроительные работы)»;

- Приложение № 12 – «Смета К-9/14»(ремонт квартиры №3, общестроительные работы)»;

- Приложение № 13 – «Смета К-10/14»(ремонт квартиры №4)»;

- Приложение № 14 – «Смета К-11/14»(ремонт квартиры№ 5)»;

- Приложение № 15 – «Смета К-12/14»(ремонт квартиры№6)»;

- Приложение № 16 – «Смета К-13/14»(ремонт квартиры№ 7)»;

- Приложение № 17 – «Смета К-14/14»(ремонт квартиры№8)»;

- Приложение № 18 – «Смета К-15/14»(ремонт квартиры №9)»;

- Приложение № 19 – «Смета К-16/14»(ремонт квартиры№10)»;

- Приложение № 20 – «Смета К-17/14»(ремонт квартиры№11)»;

- Приложение № 21 – «Смета К-18/14»(ремонт квартиры№12)»;

- Приложение № 22 – «Смета К-19/14»(ремонт квартиры №13)»;

- Приложение № 23 – «Смета К-20/14»(ремонт квартиры№ 14)»;

- Приложение № 24 – «Смета К-21/14»(ремонт квартиры№15)»;

- Приложение № 25 – «Смета К-22/14»(ремонт квартиры№16)»;

- Приложение № 26 – «Смета К-23/14»(ремонт квартиры№17)»;

- Приложение № 27 – «Смета К-24/14»(ремонт квартиры№18)»;

- Приложение № 28 – «Смета К-25/14»(ремонт квартиры№ 19)»;

- Приложение № 29 – «Смета К-26/14»(ремонт квартиры№ 20)»;

- Приложение № 30 – «Смета К-27/14»(ремонт квартиры№ 21)»;

- Приложение № 31 – «Смета К-28/14»(ремонт квартиры № 22)»;

- Приложение № 32 – «Смета К-29/14»(ремонт квартиры № 23)»;

- Приложение № 33 – «Смета К-30/14»(ремонт квартиры№24)»;

- Приложение № 34 – «Смета К-31/14»(ремонт квартиры№ 25)»;

- Приложение № 35 – «Смета К-32/14»(ремонт квартиры№ 26)»;

- Приложение № 36 – «Смета К-33/14»(ремонт квартиры№ 27)»;

- Приложение № 37 – «Смета К-34/14»(ремонт квартиры№ 28)»;

- Приложение № 38 – «Смета К-35/14»(ремонт квартиры№ 29)»;

- Приложение № 39 – «Смета К-36/14»(ремонт квартиры№ 30)»;

- Приложение № 40 – «Смета К-37/14»(ремонт квартиры№ 31)»;

- Приложение № 41 – «Смета К-38/14»(ремонт квартиры№32)»;

- Приложение № 42 – «Смета К-39/14»(ремонт квартиры№ 33)»;

- Приложение № 43 – «Смета К-40/14»(ремонт квартиры№ 34)»;

- Приложение № 44 – «Смета К-41/14»(ремонт квартиры№ 35)»;

- Приложение № 45 – «Смета К-42/14»(ремонт квартиры№ 36)»;

- Приложение № 46 – «Смета К-43/14»(ремонт квартиры№ 37)»;

- Приложение № 47 – «Смета К-44/14»(ремонт квартиры№ 38)»;

- Приложение № 48 – «Смета К-45/14»(ремонт квартиры№ 39)»;

- Приложение № 49 – «Смета К-46/14»(ремонт квартиры№ 40)»;

- Приложение № 50 – «Смета К-47/14»(ремонт квартиры№ 41)»;

- Приложение № 51 – «Смета К-48/14»(ремонт квартиры№ 42)»;

- Приложение № 52 – «Смета К-49/14»(ремонт квартиры№ 43)»;

- Приложение № 53 – «Смета К-50/14»(ремонт квартиры № 44)»;

- Приложение № 54 – «Смета К-51/14»(ремонт квартиры № 45)»;

- Приложение № 55 – «Смета К-52/14»(ремонт квартиры № 46)»;

- Приложение № 56 – «Смета К-53/14»(ремонт квартиры № 47)»;

- Приложение № 57 – «Смета К-54/14»(ремонт квартиры № 48)»;

- Приложение № 58– «Смета К-55/14»(ремонт квартиры № 49)»;

- Приложение № 59 – «Смета К-56/14»(ремонт квартиры № 50)»;

- Приложение № 60 – «Смета К-57/14»(ремонт квартиры № 51)»;

- Приложение № 61 – «Смета К-58/14»(ремонт квартиры № 52)»;

- Приложение № 62 – «Смета К-59/14»(ремонт квартиры № 53)»;

- Приложение № 63 – «Смета К-60/14»(ремонт квартиры № 54)»;

- Приложение № 64 – «Смета К-61/14»(ремонт квартиры № 55)»;

- Приложение № 65– «Смета К-62/14»(ремонт квартиры № 56)»;

- Приложение № 66 – «Смета К-63/14»(ремонт квартиры № 57)»;

- Приложение № 67 – «Смета К-64/14»(ремонт квартиры № 58)»;

- Приложение № 68 – «Смета К-65/14»(ремонт квартиры №59)»;

- Приложение № 69 – «Смета К-66/14»(ремонт квартиры № 60)»;

- Приложение № 70 – «Смета К-67/14»(ремонт квартиры № 61)»;

- Приложение № 71 – «Смета К-68/14»(ремонт квартиры №62)»;

- Приложение № 72 – «Смета К-69/14»(ремонт квартиры № 63)»;

- Приложение № 73 – «Смета К-70/14»(ремонт квартиры № 64)»;

- Приложение № 74 – «Смета К-71/14»(ремонт квартиры № 65)»;

- Приложение № 75 – «Смета К-72/14»(ремонт квартиры № 66)»;

- Приложение № 76 – «Смета К-73/14»(ремонт квартиры № 67)»;

- Приложение № 77 – «Смета К-74/14»(ремонт квартиры № 68)»;

- Приложение № 78 – «Смета К-75/14»(ремонт квартиры № 69)»;

- Приложение № 79 – «Смета К-76/14»(ремонт квартиры № 70)»;

- Приложение № 80 – «Смета К-77/14» установка коллективных (общедомовых) узлов управления и приборов учета (техническая документация)»;

- Приложение № 81 – «Смета К-79/14» ремонт подъезда и пандусов»;

- Приложение № 82 – «Смета К-80/14» ремонт мест общего пользования подъездов».

13. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Заказчик:

Подрядчик:

МБУ «Дирекция ЖКХ»

654041 г. Новокузнецк пр. Дружбы, 8 «б»

ИНН 4217066533

КПП 421701001

УФК по Кемеровской области (Финансовое

управление г. Новокузнецка,

МБУ «Дирекция ЖКХ» л/с 21396001090)

р/с 40701810600003000001 в РКЦ

г. Новокузнецка

__________________/Макаров В.Б./

м.п.

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_____________________ /______________/

м.п.

Приложение № 2
к контракту № ________ от ______________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул. Климасенко,1/1, расположенного в Заводском районе г. Новокузнецка
по ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт жилья на 2014-2016гг.»

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

1

2

1. Основание для выполнения работ

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт жилья на 2014-2016гг.»

Приказ Комитета ЖКХ от 10.01.2014г. №2.

2. Заказчик

МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка

3. Адрес Заказчика

г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8б

4. Место нахождения объекта

Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Климасенко,1/1.

5. Характеристика объекта

Многоквартирный, крупноблочный, 5-ти этажный, 4-х подъездный жилой дом, общей S=3482,2 м2; параметры LxBxH (в метрах) – 72,60x12,60x14,2 м; высота этажа: 2,5 м – жилой этаж, 2,2 м – подвал; год постройки 1968 г.

6. Объем работ

Усиление здания выполняется в соответствии с проектной документацией СП13.106-ТО (исполнитель проекта: ООО «Новолекс-инжиниринг»). Капитальный ремонт инженерных систем ХВС и ГВС с установкой узла учета тепла и ХВС, замена системы электроснабжения, ремонт квартир осуществляется в соответствии с ведомостями дефектов.

7. Требования к работам

Работы выполнить в соответствии с:

1. Техническим отчетом СП13.106-ТО (исполнитель проекта ООО «Новолекс-инжиниринг»).

2. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

3. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

4. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

5. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».

6. СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».

7. ПУЭ-глава 7.1 «Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий».

8. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

9. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

10. ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». На сайте stroisnab65.ru

8. Исходные данные, выдаваемые Заказчиком

1. Технический отчет СП13.106-ТО (исполнитель проекта ООО «Новолекс-инжиниринг»).

2. Локальные сметы на выполнение работ №№: К-1/14; К-2/14; К-3/14; К-4/14; К-5/14 К-6/14; К-7/14; К-8/14; К-9/14; К-10/14; К-11/14; К-12/14; К-13/14; К-14/14; К-15/14; К-16/14; К-17/16; К-18/14; К-19/14; К-20/14; К-21/14; К-22/14; К-23/14; К-24/14; К-25/14; К-26/14; К-27/14; К-28/14; К-29/14; К-30/14; К-31/14; К-32/14; К-33/14; К-34/14; К-35/14; К-36/14;К-37/14; К-38/14; К-39/14; К-40/14; К-41/14; К-42/14; К-43/14; К-44/14; К-45/14; К-46/14; К-47/14; К-48/14;К-49/14; К-50/14; К-51/14; К-52/14; К-53/14; К-54/14; К-55/14; К-56/14; К-57/14; К-58/14; К-59/14; К-60/14; К-61/14: К-62/14; К-63/14; К-64/14; К-65/14; К-66/14; К-67/14; К-68/14; К-69/14; К-70/14; К-71/14; К-72/14; К-73/14; К-74/14; К-75/14; К-76/14; К-77/14;К- 79/14; К-80/14

3. Ведомости дефектов.

9. Особые условия

1. Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

-план производства работ (ППР);

-план-график производства работ.

2. Работы по капитальному ремонту жилого дома, а именно: по усилению строительных конструкций, ремонту внутридомовых инженерных систем, по ремонту внутридомовых инженерных систем (система отопления и водоснабжения), по ремонту внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы квартир), по ремонт внутридомовых инженерных сетей (стояки и приборы отопления), по ремонту квартир с № 1 по № 70, по ремонту мест общего пользования подъездов, по ремонту внутридомовых систем (установка узлов управления (УУ) и приборов учета (ПУ)), по подготовке технической документации на установку коллективных (общедомовых) узлов управления (УУ) и приборов учета (ПУ), должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с локальными сметами поэтапно:

I этап:

Усиление строительных конструкций жилого дома смета № К-1/14

Ремонт внутридомовых инженерных систем (электромонтажные

работы, подвал, подъезды, освещение) смета № К-4/14

Проектные работы на установку коллективных (общедомовых)

узлов управления (УУ) и приборов учета (ПУ) смета № К-77/14

IIэтап:

Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и

водоснабжения) смета № К-5/14

Ремонт внутридомовых инженерных систем (стояки и приборы

отопления) смета № К-6/14

Ремонт внутридомовых инженерных систем

(электромонтажные работы квартир) смета № К-3/14

Ремонт квартир с № 21 по № 70 сметы № К-27/14 –№ К-76/14

Ремонт подъезда, пандусов смета № К-79/14

III этап:

Ремонт квартир с № 1 по № 20 сметы № К-7/14 – К-26/14

Ремонт мест общего пользования смета №К-80/14

IV этап:

Ремонт внутридомовых систем (установка УУ и ПУ) смета № К- 2/14

3. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности объекта к подписанию Актов освидетельствования скрытых работ не менее чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком (либо его Представителем) скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

В случае отсутствия, Акта освидетельствования скрытых работ по вине Подрядчика последний обязан, по требованию Заказчика, за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

4. Акты выполненных работ каждого этапа согласовываются подписью Заказчика при предоставлении актов освидетельствования скрытых работ.

5. Индивидуальное испытание смонтированного оборудования и участие в его комплексной апробации Подрядчик проводит в присутствии представителей Заказчика. Выявленные дефекты оборудования Подрядчик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, устранить или заменить за свой счет.

6. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) должен быть оборудован контрольно-измерительными приборами и автоматикой в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

7. Помещение для установки узла тепловой энергии должно соответствовать требованиям СП41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

8. Минимальный объем оснащения приборами учета, погрешности измерения потребленной энергии и параметров теплоносителя должны соответствовать «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя» (1995 г.).

9. Теплосчетчик должен обеспечивать возможность: создания протокола архивных данных в электронном виде (на бумаге), подключения съемных и передающих устройств для передачи данных в ЭСО.

10. Типы устанавливаемых приборов учета должны быть согласованы с ЭСО.

11. Тепловычислитель, преобразователи расхода, температуры, давления должны быть установлены в соответствии с требованиями СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

13. Техническая документация на реконструкцию и монтаж ИТП и узла коммерческого учета тепловой энергии (в 2 экз.) должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и согласован с ЭСО.

14. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены договора устранить отраженные в акте недостатки выполненных работ.

15.В течение гарантийного срока на выполняемые работы без каких-либо затрат со стороны Заказчика, Подрядчик обязан устранить все возникающие дефекты в выполненных работах и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика, связанные с нарушением требований ГОСТ, НПБ, ППБ, ПУЭ, СНиП, СанПиН, межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок при производстве работ и допущением строительного брака.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения выявленных дефектов и недоделок. Оперативность реагирования Подрядчика на вызовы в период действия гарантийного срока – в 3-дневный срок со дня обращения Заказчика.

16. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

17. Подрядчик обязуется выполнить работы поэтапно, в срок, указанный в План - графике производства работ в течение 123 дней с момента подписания настоящего договора.

10.Дополнительные условия

Требования допуска СРО:

В соответствии с Приказом Минрегиона от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (Генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

Обеспечение за участие в аукционе: 2%. от начальной (максимальной) цены договора

Обеспечение исполнения договора: 5%. от начальной (максимальной) цены договора

Заказчик Подрядчик

______________ В.Б. Макаров __________________ /________________/

Приложение № 3
к контракту № _______ от _______________2014г.

План-график производства работ

по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу ул. Климасенко,1/1

№ п\п

Виды и этапы работ

Сроки выполнения работ

I этап

1.

Работы на усиление строительных конструкций жилого дома

15 дней с момента подписания договора

2.

Работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы, подвал, подъезды, освещение)

19 дней с момента подписания договора

3.

Работы по подготовке технической документации на установку коллективных (общедомовых) узлов управления (УУ) и приборов учета (ПУ).

20 дней с момента подписания договора

Максимальный срок выполнения работ входящих в состав I этапа

20 дней с момента подписания договора

II этап

4.

Работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (система отопления и водоснабжения)

30 дней с момента подписания договора

5.

Работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы квартир)

38 дней с момента подписания договора

6.

Работы по ремонту внутридомовых инженерных сетей (стояки и приборы отопления)

30 дней с момента подписания договора

7.

Работы по ремонту квартир с № 21 по № 70

101 дней с момента подписания договора

8.

Работы по ремонту подъезда и пандусов

4 дня с момента подписания договора

Максимальный срок выполнения работ входящих в состав II этапа

101 дней с момента подписания договора

III этап

9.

Работы по ремонту квартир с № 1 по № 20

12 дня с момента подписания договора

10.

Работы по ремонту мест общего пользования подъездов

17 дней с момента подписания договора

Максимальный срок выполнения работ входящих в состав III этапа

17 дней с момента подписания договора

VI этап

13.

Работы по ремонту внутридомовых систем (установка коллективных узлов управления, приборов учета)

7 дней с момента подписания договора

Максимальный срок выполнения работ входящих в состав VI этапа

7 дней с момента подписания договора

Заказчик Подрядчик

______________ В.Б. Макаров __________________ /________________/

IV . ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Электронный аукцион №ЭА513-14-УЗ

на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 1/1, состоящие из 4-х этапов:

- I этап: - работы по усилению строительных конструкций жилого дома, работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы: подвал, подъезды, освещение), подготовка технической документации на монтаж (установку) коллективных (общедомовых) узлов управления (УУ) и приборов учета (ПУ);

- II этап: - работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (система отопления и водоснабжения), работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы: квартиры), работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (стояки и приборы отопления), ремонт квартир с № 21 по № 70; работы по ремонту подъезда и пандусов;

- III этап: - работы по ремонту квартир с № 1 по 20; работы по ремонту мест общего пользования подъездов;

- VI этап: - работы по ремонту внутридомовых систем (установка коллективных узлов управления, приборов учета).

Размещено отдельным файлом на официальном сайте Российской Федерации


Приложение №1 к документации об аукционе

Объем выполняемых работ

Электронный аукцион №ЭА513-14-УЗ

на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 1/1, состоящие из 4-х этапов:

- I этап: - работы по усилению строительных конструкций жилого дома, работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы: подвал, подъезды, освещение), подготовка технической документации на монтаж (установку) коллективных (общедомовых) узлов управления (УУ) и приборов учета (ПУ);

- II этап: - работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (система отопления и водоснабжения), работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы: квартиры), работы по ремонту внутридомовых инженерных систем (стояки и приборы отопления), ремонт квартир с № 21 по № 70; работы по ремонту подъезда и пандусов;

- III этап: - работы по ремонту квартир с № 1 по 20; работы по ремонту мест общего пользования подъездов;

- VI этап: - работы по ремонту внутридомовых систем (установка коллективных узлов управления, приборов учета).

В соответствии с утвержденной Заказчиком Локальными сметами № К-1/14; № К-2/14; № К- 3/14; № К-4/14, № К-5/14;№ К-6/14, № К-7/14; № К-8/14; № К-9/14; № К-10/14; № К-11/14; № К-12/14; № К-13/14; № К-14/14; № К-15/14; № К-16/14; № К-17/14; № К-18/14; № К-19/14; № К-20/14; № К-21/14, № К-22/14; № К-23/14; № К-24/14; № К-25/14; № К-26/14; № К-27/14; № К-28/14; № К-29/14; № К-30/14; № К-31/14; № К-32/14; № К-33/14; № К-34/14; № К-35/14; № К-36/14;№ К-37/14;№ К-38/14;№ К-39/14; № К-40/14; № К-41/14; № К-42/14; № К-43/14; № К-44/14; № К-45/14; № К-46/14; № К-47/14; № К-48/14; № К-49/14; № К-50/14; № К-51/14; № К-52/14; № К- 53/14; № К-54/14; № К-55/14; № К-56/14; № К-57/14; № К-58/14; № К-59/14; №К-60/14; № К-61/14; № К-62/14; № К-63/14; № К-64/14; № К-65/14; № К-66/14; № К-67/14; № К-68/14; № К-69/14; № К-70/14; № К-71/14; № К-72/14; № К-73/14; № К-74/14; № К-75/14; № К-76/14; № К-77/14; № № К-79/14; № К-80/14; Локальными ресурсными сметными расчетами к Локальным сметам № К-1/14; № К-2/14; № К- 3/14; № К-4/14, № К-5/14;№ К-6/14, № К-7/14; № К-8/14; № К-9/14; № К-10/14; № К-11/14; № К-12/14; № К-13/14; № К-14/14; № К-15/14; № К-16/14; № К-17/14; № К-18/14; № К-19/14; № К-20/14; № К-21/14, № К-22/14; № К-23/14; № К-24/14; № К-25/14; № К-26/14; № К-27/14; № К-28/14; № К-29/14; № К-30/14; № К-31/14; № К-32/14; № К-33/14; № К-34/14; № К-35/14; № К-36/14;№ К-37/14;№ К-38/14;№ К-39/14; № К-40/14; № К-41/14; № К-42/14; № К-43/14; № К-44/14; № К-45/14; № К-46/14; № К-47/14; № К-48/14; № К-49/14; № К-50/14; № К-51/14; № К-52/14; № К- 53/14; № К-54/14; № К-55/14; № К-56/14; № К-57/14; № К-58/14; № К-59/14; №К-60/14; № К-61/14; № К-62/14; № К-63/14; № К-64/14; № К-65/14; № К-66/14; № К-67/14; № К-68/14; № К-69/14; № К-70/14; № К-71/14; № К-72/14; № К-73/14; № К-74/14; № К-75/14; № К-76/14; № К-77/14; № К-79/14; № К-80/14; Ведомостями дефектов; проектной документацией СП13.106-ТО.

Размещено отдельным файлом на официальном сайте Российской Федерации



Единая информационная система контрактной системы в сфере закупок (единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию ЕИС информация размещается на сайте ‑ www.zakupki.gov.ru.




Прикольная фраза:
Лучше бродить, чем киснуть!


Строительство, ведомости : | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19